当前位置：应届毕业生网>实用文>协议书>结算协议书

结算协议书

时间：2024-07-03 18:31:48 协议书我要投稿

结算协议书

　　在社会发展不断提速的今天，协议的使用频率呈上升趋势，协议对双方的事务履行起到积极作用。一般协议是怎么起草的呢？以下是小编为大家收集的结算协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

结算协议书

结算协议书1

　　甲方：（盖章）

　　乙方：

　　甲方委托乙方施工的南乐东方夏威夷工程楼，（合同号及签订日期：）已施工完毕。

　　经甲乙双方协商，结算造价单价包干元/㎡，按乙方实际施工建筑面积合计㎡，结算包干总价共计（小写），（大写）（此包干总价含乙方所施工土建、安装等工程全部工作内容，包括工程成本，应计取的'各项措施费、规费、税金、管理费等及乙方合理利润），乙方承诺不再增补结算资料及工程造价。

　　乙方将所施工标段竣工资料，报质监站审验合格，并开具备案证书，并交出所持各楼号钥匙。扣除应缴相关营业税、城市建设维护费、教育费附加、个人所得税、企业所得税、各项规费、已支付进度款、企业管理费、质量保证金等相关费用后甲方即支付剩余款项。

　　乙方所欠农民工工资、劳务分包单位工程款、材料供应商货款等甲方有权审核，并监督乙方发放。以上完成后甲方即支付剩余款项。剩余款项乙方同意以部分现房或现金形式支付。甲方支付乙方剩余款项后，乙方的任何经济纠纷与甲方无关，全部由乙方承担，由此所产生的任何后果由乙方承担。工程因重大质量问题，按照国爱有关法律法规执行。

　　剩余款项共计：（小写）（大写）

　　此结算协议一式四份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：安阳市冶都地产开发有限公司（盖章）

　　甲方（签字）：

　　乙方：安阳市（建设）集团有限责任公司第标段项目部

　　乙方（签字）：

　　___年___月___日

结算协议书2

　　代发工资协议书

　　甲方:淮南通商农村商业银行股份有限公司

　　乙方:

　　甲乙双方本着安全方便、互惠互利的原则，就乙方委托甲方代发工资事宜达成如下协议，双方共同遵守。

　　第一条乙方委托甲方代发工资日期为每月日，每月日前乙方将代发工资名单及金额数据交甲方，并于每月日前将代发工资的资金划转到甲方开设的专用帐户。

　　第二条甲方收到乙方代发工资资金和数据后，应及时认真审核乙方数据实发金额与乙方划转的资金总额是否一致，若发现金额不符的情况，甲方应及时与乙方联联系，由乙方进行修改并确保工资金额准确无误。甲方按照乙方修改后的数据编制帐号和户名，并在约定的代发工资日期及时将工资划转入乙方所列工资帐户。

　　第三条若出现以下情况之一而造成乙方工资不能及时领用或发放错误的，由乙方承担责任。

　　1、乙方资金不到位或未知数到位的；

　　2、所列工资数据盘未及时送交甲方

　　3、所列工资数据编制有误。

　　第四条若因甲方工作失误而造成工资发放有误，由甲方承担责任，并承担因此给乙方所列造成的损失。

　　第五条乙方在向本单位发放活期储蓄存折时,要告知其本人存款账户的初始密码,并要逐一提醒所个人修改初始密码.

　　第六条除代发工资,甲方可为乙方代发其他款项,操作方式同上所述,代理发放的'时间由甲乙双方协商确定。

　　第七条收费条款

　　甲方为乙方代发工资按笔计收元/笔，异地（按跨地市）代发每笔按照实际费用结算。代发手续费按月核算，每季支付一次。

　　第八条本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　第九条本协议自双方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，合同有效期为年。合同到期后，任何一方未提出书面异的，视同同意协议延长1年，延期次数不限。

　　第十条本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　第十一条因履行本协议而产生的纠纷由甲乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地仲裁。不涉及争议部分，甲乙双方仍需继续履行。

　　甲方：乙方：（公章）

　　负责人或授权代理人：负责人或授权代理人：

　　联系地址：联系地址：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

结算协议书3

　　一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。

　　“一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的`工程价款结算。

　　1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议

　　工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固定价结算工程价款的，当事人一方要求进行造价鉴定的，不予支持，依据这一条款，应按合同约定价结算，即按合同约定的“一口价”进行结算。

　　但小编认为，这种“三边”工程是违反我国基本建设程序的基本规则，合同以固定价款结算，又没约定风险范围和条件，由于种种原因，约定的价款结算方式不能反映工程实际情况和造价，这一条款违反合同法最基本的“公平”原则，显失公平，因此认为该种工程价款结算不适用司法解释第22条，应按司法解释第16条的规定结算，只要竣工验收合格的，则应按实结算的原则，即只要干活了，就要计价。边设计边施工时的图纸就是该工程的计价图纸，并依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行竣工结算。

　　2、工程承包合同被人民法院认定为无效合同

　　工程竣工后，承发包双方就结算协商不能一致，对簿公堂，由于一方的过错，施工合同被人民法院认定为无效合同，但不论是承包人的过错还是发包人的过错，小编认为，并依据司法解释都应按实进行工程价款结算或鉴定，即按施工图纸，依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行造价竣工结算或鉴定。但在结算或鉴定时，应区分哪一方过错导致合同无效。

　　(1)承包方的过错导致合同无效，如无资质、超越或借用资质承包，违法分包、转包。承包人除承担相应的民事和刑事责任外，结算或鉴定价款中只能包括直接费、间接费、税金等部分，利润作为非法所得，人民法院可以依法收缴，当承包人过错导致工程竣工验收不合格，依据司法解释，承包人应进行修复，经修复后验收合格的，承包人还应承担全部修复费用和相应的民事责任；

　　(2)发包人过错导致合同无效，如未按有关招投标法律法规进行招标或者被认定中标无效，结算或鉴定价款中应包括直接费、间接费、税金、利润等全部工程价款。对于依法必须招标的工程项目，发包人未依法定程序进行招投标，并办理相关手续的，承包人宜提醒发包人，以避免合同无效。如果人民法院收缴利润，承包人可以将利润作为损失，要求对造成合同无效有主要过错方的发包人承担。

结算协议书4

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业_________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的_________向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的`工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式_________份，双方各执_________份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　时间：________________________

结算协议书5

　　甲方：丽江正和房地产开发有限公司

　　乙方：

　　1、丽江市建筑工程有限公司

　　2、丽江良美建筑工程有限公司

　　甲方因“丽江1号生态村”建设需要，于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工，于20xx年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算，双方就建设工程款支付事宜经协商一致，签订协议如下，必须严格遵守。

　　一、建设工程施工情况：乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目，并已经作竣工验收。

　　二、工程价款：乙方已经向甲方提交了《工程结算书》，甲方也作了审核，现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）。

　　三、工程款支付：对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整（28500000.00元）甲方不作现金支付，而是以销售商品房形式支付乙方，即甲方将商品房销售给乙方，乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米，具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额，由乙方两家公司自行协商解决，与甲方无关。

　　四、房屋转让：本协议签署后，乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方转让。但无论转让金高低，乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户，甲方开具购房《发票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回时间为叁个工作日内。

　　五、工程结算：本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理，甲方委托有权机构作竣工结算，无论结算金额高低，但乙方必须配合完善。

　　六、建安税费：建筑工程余款的建安税由甲方承担，并向乙方出具税票。

　　七、税、费承担：按国家法律规定，甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费（包括：契税、维修基金、办证费）。

　　八、产权登记：甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》，及时办理合同备案，配合乙方办理产权登记。

　　九、本协议签署后，甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售，若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售，必须承担乙方的全部经济损失，并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的'迟延履约金。

　　十、工期拖延的责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

　　十一、工程保修：由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任，具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。

　　十二、丽江市建筑工程有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整（500000.00元）的合同履约保证金，该款甲方不作退偿，乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用，甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

　　十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

　　十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

　　十五、本协议壹式陆份，甲方持两份，乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

　　乙方1：法定代表人：法定代表人：乙方2：

　　本协议签字时间：年月日

结算协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

　　一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

　　二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

　　三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

　　四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的`所有违约责任。

　　五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

　　六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

　　七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

　　八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

　　甲方：________ 代表人：________

　　乙方：________ 代表人：________

　　______年___月___日

结算协议书7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的`约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

　　一、项目概况：

　　本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元（大写：____________万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥____________万元（大写：____________万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。

　　二、项目建设完成时间：

　　本工程项目于____年____月____日前完成，在____年____月____日前竣工验收。

　　三、工程价款决算原则：

　　本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（20xx年版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。

　　四、工程费用支付方式：

　　所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。

　　五、其他

　　本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

　　六、协议生效

　　本协议经双方签字盖章后生效。

　　协议订立时间：________年____月____日

　　协议订立地点：____________________

　　甲方：________

　　(公章)乙方：________(公章)

　　法定代表人：________

　　或委托代理人：________

　　或委托代理人:________

　　地址：________________

　　联系电话：____________

　　____年____月____日

结算协议书8

　　出租人：证件号码：_____

　　联系电话：_________

　　承租人：证件号码：_____

　　联系电话：_________

　　居间人：____________

　　备案证号：____________

　　甲乙双方经协商，同意就原租赁房屋续租事宜达成下列协议并共同遵守：

　　一、续租期限为__年个月，具体时间为：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。

　　二、续租月租金为人民币_____元整。

　　三、付款方式为压付，每下期租金应提前天支付。

　　四、续租押金为人民币_____元整，此次需补交人民币_____元整。

　　五、丙方作为居间服务的提供者，在本合同签订后：甲方应向丙方支付人民币_____元整作为佣金；乙方应向丙方支付人民币_____元整作为佣金。

　　六、本续租协议其它条款，仍按原《租赁合同》执行并保持不变。本续租协议是原《租赁合同》不可分割部分，与原《租赁合同》具有同等法律效力。

　　七、本续租协议履行中发生争议，三方应采取协商办法解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。

　　八、本续租协议一式三份，三方各持一份，自三方签字之日起生效。

　　九、传真件亦有效。

　　十、签订本续租协议当日，乙方应向甲方交纳_____年_____月_____日至_____年_____月_____日租金元整及费用元整。收款方银行开户名为账号为____。

　　出租人：_______

　　承租人：____________

　　居间人：_____经纪执业人员签章：__________联系方式：_______资格注册证书编号：______________

　　_____年_____月_____日

结算协议书9

　　甲方：__________

　　性别：__________

　　民族：__________

　　出生日期：_____年_____月_____日

　　住址：__________

　　身份证号码：__________

　　联系电话：__________

　　乙方：__________

　　性别：__________

　　民族：__________

　　出生日期：_____年_____月_____日

　　住址：__________

　　身份证号码：__________

　　联系电话：__________

　　甲方为乙方提供（货物、劳务、居间、借款等），直至今日，经甲乙双方共同核算，乙方尚欠甲方款项：（大写：），因乙方无钱偿还款项，现甲方愿给乙方宽限期，达成如下协议：

　　1、乙方承诺在_____年_____月_____日之前结清上述所有款项。

　　2、如乙方在上述宽限内不能结清所有款项，乙方承诺赔偿上述总价款百分之三十违约金给甲方。

　　3、如乙方在上述宽限内不能结清所有款项，甲方为维护权益向乙方追偿款项产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费）由乙方承担。

　　4、身份证载明的双方通讯地址可作为送达催收函、法院送达诉讼文书的地址，因载明的.地址有误或者未及时告知变更后的地址，导致相关文书未能实际接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

　　5、双方有对协议有争议的，可以自行协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　日期：__________

结算协议书10

　　甲方：乙方：

　　为便于开展工作，经过友好协商，甲方同意将房屋提供给，甲乙方办理如下移交手续：

　　一、该房间全部移交给乙方，房屋钥匙共计只，当面清点移交。

　　二、房屋钥匙交接完毕，即作为房屋移交手续办妥。

　　三、自房屋移交之日起，乙方须承担房屋使用、管理和维修责任。

　　四、房间水费、电费、电话费、上网费等由乙方承担。

　　五、乙方在使用期间，需加强对火灾防范，如因自身原因发生火灾等，由乙方负全部责任。

　　六、乙方对于该房间只有使用权，没有所有权，不准以任何形式进行转租、转让。

　　七、乙方承诺在使用期间仅作为使用。

　　甲方：（公章）甲方代表：（签字）甲方移交人：（签字）

　　乙方：（公章）乙方代表：（签字）乙方移交人：（签字）

结算协议书11

　　为了简化电费交纳程序，方便房产公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）办理电费结算，合理分配电费，甲方与乙方达成以下协议，共同信守以下条款：

　　一、乙方提前将电费按照6万元的标准预存入甲方指定中国银行账户内，账号：227310599809。

　　二、甲方收取电费时，按应交电费金额直接从乙方预存电费中扣除。

　　三、供电公司抄表日期为每月20日，甲方委派公司项目部电工在同一天对乙方表码进行登记，登记数字经项目部电工和楼座主管工程师会同施工方单位负责人签字确认，经甲方项目部负责人签字认可，以便日后进行核对并合理分配电费。

　　四、甲方通过银电联网收费系统交清全部电费后，由财务部人员到银行打印电费发票，并根据发票记载的总表码和20日抄表时的乙方分表码电量数据进行电费分配，期间发生的'变损，线损由施工单位按用电比例进行分摊。

　　五、取回发票后，甲方项目部电工和楼座主管工程师分配并编制电费结算表，注明总表码、分表码、金额、相关损耗分摊情况，经相关项目负责人审核无误并签字，交与乙方单位签字后，根据手续完备的结算表，予以结算。

　　六、若乙方未按约定方式将足额资金存入甲方账户，导致电费划拨不成功，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　七、甲方项目部电工有责任定期与乙方和供电公司核对电费账目，确保代扣电费及分配电费准确。

　　八、本协议未尽事宜，由甲方与乙方协商解决。

　　九、本协议由甲方和乙方各执一份，本协议自双方签字并加盖公章后生效。

　　甲方：山东**房地产开发有限公司XX（盖章）

　　法人或委托代理人：XX（签字）

　　乙方：XX（盖章）

　　法人或委托代理人：XX（签字）

　　XXXX年XX月XX日

结算协议书12

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________ 第一条甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署《入市协议书》，甲方承诺遵守协议中的有关规定。第二条甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。第三条甲方指定算银行帐户如下

　　用户名：__________________

　　开户银行：________________

　　帐号：____________________ 第四条甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的'交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的准确性负责。第五条乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。第六条甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。第七条甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。第八条本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。第九条本协议自签署之日起生效。

　　甲方盖章：______________ 乙方盖章：______________

　　法人签字：______________ 法人签字：______________

　　签订时间：_______________年_________月__________日

结算协议书13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致基础上，就乙方委托甲方代理安排进出口货运事宜相关费用的结算达成协议如下：

　　第一条相关定义

　　1．费用结算单：指甲方为结算需要，向乙方出具的，载明应付费用及支付期限的任何形式的书面材料。

　　2．书面确认：指乙方及其分支机构或授权人员盖章或签字之任何形式的书面材料。

　　第二条操作

　　乙方委托甲方从事下述服务

　　1．在签发第三方的运输单证的情况下，作为乙方的货运代理人，为乙方向承运人或其代理人订舱，排载，制作单证，依据乙方的具体指示（参照每票托运单），从事拖车、场装报关、报检等，并代缴有关费用。

　　2．在甲方签发自己的运输单证时，向实际承运人订舱、向乙方签发运输单证，并根据乙方的指示（参照具体托运单）提取货柜、拖车、场装、报关、报检、并代缴相关费用。

　　3．办理进口货物货运业务（参照委托单证或相关单证）。

　　第三条结算

　　甲方选择_________方式向乙方结算相关费用。

　　1．票结

　　1．1乙方在委托甲方操作开始前，将空白支票或现金交给甲方，甲方必须出具收据。

　　1．2甲方在每票货操作完毕后，从该支票或现金直接支取费用。

　　1．3乙方支票空头或透支或预缴现金不足，应在甲方通知后立即补齐，并按逾期时间支付违约金。

　　1．4非因甲方原因产生之超出结算期限的未结费用，乙方应于甲方通知后立即支付，并按逾期时间支付违约金。

　　1．5甲方应于结算后立即出具发票给乙方。

　　2．月结

　　2．1甲方于次月_________日之前提供前一个月的费用结算清单给乙方核对（乙方也可随时向甲方索要）。

　　2．2乙方必须于_________日前对之进行核对，并以书面形式向甲方确认或异议，否则视为同意。

　　2．3乙方对甲方出具的费用结算清单全部或部分有异议的，应于_________日前，就确认或没有异议的部分按时支付，不得拒付全部费用。

　　2．4对于乙方有异议的全部或部分费用，甲方应立即与乙方协商，并于乙方书面异议的一周内重新制作费用结算清单给乙方。该新费用结算清单的交接，适用本第2款，第2．2项的规定。

　　2．5对于上述应付费用，乙方若需要由本合同以外的第三人支付给甲方的，必须书面通知甲方，并对该应付款承担连带清偿责任。

　　2．6甲方对乙方所付费用，应立即开具发票或收据给乙方。

　　2．7甲方在代垫金额较大的情况下，有权要求乙方先行支付代垫费用。定期结算期内代垫费用的最高限额为，超出限额乙方必须先行支付甲方代垫的费用。

　　2．8甲方保有应收费用的增补权。双方在结算后，发现尚有部分应计算的费用未结算的，甲方有权予以增补，乙方应在下一结算期间结清。乙方保有多付不应付费用的追索权，多付金额经双方确认后在下一个结算期抵扣。

　　第四条担保措施

　　1．乙方同意，在其未能依本协议第二条，第三条规定支付甲方有关费用时，甲方有权留置其所占有的乙方本协议项下的标的货物。

　　2．乙方应于不少于两个月的'期限内履行支付义务。该期限从甲方采取留置措施时开始计算。乙方逾期不履行的，甲方得以将留置物拍卖，变卖或与乙方协议折价，以其价款优先偿付甲方费用。留置物折价，拍卖，变卖后，其价款仍不足以偿付的，不足部分由甲方清偿。

　　3．乙方同意，在乙方结清相关费用后，甲方方将报关单证或退税核销单或提单等交给乙方，由此造成的任何损失乙方承担。

　　第五条违约责任

　　1．乙方未依本协议向甲方支付费用，或支付费用不完整的，乙方必须从支付期满日起，按应付款向甲方每日支付违约金。

　　2．乙方无正当理由_________天不履行某一个月的全部费用或所欠费用超过全部应付费用的时，甲方可以解除协议并按上款要求违约金。

　　3．甲乙双方违反本协议造成对方损失的，按违约时的实际损失赔偿对方。

　　第六条争议解决

　　1．本协议不尽之处，由双方协商解决或作补充商议。

　　2．双方协商不成的，一方可以向人民法院起诉。

　　第七条协议的变更和解除

　　1．双方可以通过协议方式变更或解除本协议，但必须提前30天书面通知对方，并经对方书面同意。

　　2．除第六条第2款的情形外，任何一方依上款方式单方解除本协议，必须支付给对方人民币_________元违约金。

　　第八条其他

　　1．本协议期限从_________至_________止。

　　2．本协议期满，双方无异议的，自动延续壹年。

　　3．本协议一式两份，效力相同，双方各持一份，自签订日起生效。

　　第九条其他双方协议的条款_________。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____

结算协议书14

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。乙方于______年_______月_______日购买位于________ 住宅小区________ 号住房。该房屋的`建筑面积为：________ ㎡，总房款为￥ (大写: ________元整)。已签订《商品房买卖合同》并支付甲方首期房款￥________ (大写:________ 元整)，剩余未付房款￥________ (大写：________ 元整)。现乙方因选择分期付款，经甲、乙双方协商一致剩余房款采用分期付款方式支付，分期期限为 ________年，按每 ________月支付一次，共期，协议书《房款分期付款补充协议》。付款期限为______年_______月_______日起至______年_______月_______日。

　　甲、乙双方达成的协议具体内容如下:

　　1、本协议为已签订的《商品房买卖合同》附属补充协议。只对主合同的付款方式重新协商约定，其余约定事项以主合同内容为主。

　　2、如乙方付款逾期90日内，自本协议约定的应付款期限日第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付总房款万分之贰的滞纳金，并且直至乙方剩余费用全部付清。

　　3、如乙方逾期时间超过90日或乙方单方终止约定，甲方有权单方解除《商品房买卖合同》及其附属补充协议。按《商品房买卖合同》及其附属补充协议约定的内容办理相关违约责任事项。

　　4、本协议履行期间，甲方需保障乙方所购房屋正常使用。且乙方应予全力配合。

　　5、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　6、分期付款明细：第1期，于______年_______月_______日前支付房款人民币￥____ 元;

　　第2期，于______年_______月_______日前支付房款人民币￥ ________元;

　　第3期，于______年_______月_______日前支付房款人民币￥_______ 元;

　　7.乙方可提前一次性付清所有剩余。本协议一式叁份，自签订之日起生效，甲、乙双方和销售部各执1份每份具有同等的法律效力

　　甲方：________

　　乙方：________