当前位置：应届毕业生网>实用文>协议书>合同结算协议书

合同结算协议书

时间：2024-07-05 18:39:44 协议书我要投稿

合同结算协议书

　　在当下社会，人们运用到协议的场合不断增多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。一般协议是怎么起草的呢？以下是小编整理的合同结算协议书，欢迎阅读与收藏。

合同结算协议书

合同结算协议书1

　　合同编号：_______________

　　签订时间：_______________

　　签订地点：_______________

　　委托人：_______________ (以下简称甲方)

　　受托人： _______________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

　　一、工程造价结算审计业务范围

　　甲方委托的_________工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

　　二、乙方结算审计人员的资格条件

　　(一)具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

　　(二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于_______________年。

　　乙方项目经理：_______________

　　乙方主要审计人员：_______________

　　(三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

　　三、甲方的权利和义务

　　(一)甲方的权利：

　　1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

　　2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。

　　3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。

　　4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的____________%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

　　5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起_______________日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的.利息。

　　(二)甲方的义务：

　　1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件，并对其真实性、完整性负责;

　　2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责;

　　3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。

　　四、乙方的权利和义务

　　(一)乙方的权利：

　　1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。

　　2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

　　3、有权按合同规定收取审计费用。

　　4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在_______________日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。

　　(二)乙方的义务：

　　1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

　　2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审计工作。

　　3、自签收委托人移交的结算资料之日起_______________天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天，支付甲方_______________元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

　　4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式_______________份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各_______________份。

　　5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

　　五、结算审计费用

　　结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%，若乙方审减额低于：甲方送审额_________×_________‰，则按照审减额支付审计费用。

　　甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。

　　六、付款方式

　　_____________________________________________。

　　七、其他约定事项

　　(一)本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

　　(二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等)，甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。

　　(三)本合同一式_______________份，甲方执_______________份，乙方执_______________份。

　　(四)其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

　　八、本合同经双方签字盖章后生效

　　委托人：___________________受托人：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　开户行：_______________ 开户行：_______________

　　账号：_______________ 账号：_______________

　　税号：_______________ 税号：_______________

合同结算协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，明确双方的责任权利及义务，经双方协商就涉及的房屋拆除工程施工事项订立本合同。

　　一、工程名称：

　　________房屋拆除施工工程

　　二、工程地点：

　　________路以西

　　三、工程内容：

　　建（构）筑物拆除

　　四、工程承包范围：

　　乙方按照甲方的要求拆除标定范围内的全部建（构）筑物，拆除后的所有成品、半成品由乙方处理，渣土、建筑垃圾等由乙方负责清理平整达到验收要求。

　　五、拆除施工要求：

　　乙方按工程承包范围做好拆除范围内的安全。文明拆除工作，对作业人员要做好安全教育，特殊作业人员必须持证上岗。必须对本次施工人员购置人身保险。乙方在拆除过程中，应划定人员区域，做好警戒和警示标志。在居民密集点、交通要道附近施工，要采取可靠地安全防护措施。

　　甲方在拆除过程中应帮助乙方协调处理好水、电、煤气、通讯管网等部门，乙方按城管、环保等部门的法律、法规要求做好相关工作。拆除工地外围应当设置围栏，防止物料、渣土外溢，并加强对噪音、粉尘、废渣的.控制，努力降低噪音，减少粉尘污染，严格按章拆除，如乙方在拆除过程中损坏相邻四周建筑物及地下设施或造成人员伤亡事故由乙方承担全部责任及经济赔偿。

　　乙方进场后必须遵守有关法律、法规及甲方制度的管理规定，提前提供拆除方案报甲方认可方能实施。

　　六、结算方式：

　　1、此工程乙方按所拆除的建筑物面积民房（框架、砖混结构）及厂房（钢结构）每平米12元综合单价支付给甲方，总价按拆除的实际面积计算。付款方式按双方约定支付。

　　2、签订合同支付甲方工程量50%，约人民币100万元（大写：壹佰万元整），待甲方测绘结束总工程量确定时，乙方付清余款。安全保障订金为80万元（大写：捌拾万元整），乙方签订合同一次支付，待工程全部完工以后由甲方无息反还。

　　七、合同工期

　　开工日期：______年___月___日

　　完工日期：______年___月___日

　　八、其他事项

　　其他未尽事宜，双方协商解决，本协议一式二份，双方各执一份，本合同经双方签字盖章之日生效，合同履行完毕后自动失效。

　　甲方：乙方：

　　经办人：经办人：

　　电话：电话：

　　____年____月____日

合同结算协议书3

　　乙方（付款方）：________________________________________

　　为了方便乙方及时缴纳电信费用，经甲、乙双方友好协商，就委托代扣电信费用签订协议如下：

　　一、甲、乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》等管理办法。

　　二、甲方向乙方收取电信费用，应符合有关收费规定和政策。

　　三、乙方同意甲方采用电子方式在其存款账户：

　　户名：__________________________________________________

　　账号：__________________________________________________ 开户银行：__________________________________________________

　　中收款。甲方符合规定的电子支付信息到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。

　　四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的电信业务费，且保证在转账日未被销户。

　　五、乙方账户因乙方原因被停用期间，应及时主动到电信各营业厅、电信联网的各银行网点向甲方缴纳电信费用。否则，甲方有权按照有关规定停止向乙方提供电信服务。

　　六、乙方在异常情况下多付款项，经双方核实后，由甲方自收款日起一个月内将多收款项退还乙方付款帐户。

　　七、乙方需变更指定付款账户的.，应在次月5日前主动到电信各营业厅与甲方另签新协议。否则，乙方承担由此造成的相关责任。

　　八、乙方指定账户销户，三个月内乙方未主动到电信各营业厅变更付款账户的，本协议自动解除。本协议解除或本协议到期后，乙方使用的电信费用将自动转为现金缴费方式。乙方应及时主动到电信各营业厅、电信联网的各银行网点向甲方缴纳款项。否则，甲方有权停止提供相应的通信服务。

　　九、若乙方解除协议，须携单位证明及经办人有效身份证件提前一个月与甲方办理协议解除手续。否则，乙方承担由此造成的相关责任。

　　十、甲乙双方应全面、实际履行协议，不履行或不完全履行协议的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。

　　十一、如乙方认为甲方提供的电子支付信息有误，乙方有权向甲方客服（10000号）提出疑异，甲方应在一周内予以核实确认。

　　十二、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。

　　十三、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，乙方开户行一份。本协议自甲乙双方签章之日起生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

　　乙方开户银行（盖章）：

　　日期：

合同结算协议书4

　　本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于______年______月______日在中国______市签署：

　　甲方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　乙方：_________公司

　　住所：__________________

　　法定代表人：_________

　　(法定代表人的代理人：_________)

　　鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

　　双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

　　基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

　　第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

　　第二条甲、乙双方经协商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。

　　第三条强制执行条款

　　1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

　　2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

　　3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。

　　甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

　　4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的`人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

　　5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。

　　甲方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：____________(签字)

　　乙方：____________公司(印章)

　　法定代表人或授权代表：____________(签字)

　　________年________月________日

合同结算协议书5

　　甲方：

　　注册地址：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　联系电话：

　　为了维护本小区内的交通秩序，规范车辆的停放管理，确保业主的车辆安全，根据本小区的实际情况和相关法律法规，制定本合同以保障双方的权益和义务。

　　第一条：双方的权利和义务：

　　一、甲方的权利和义务：

　　1、负责建立、健全本车库车位业主资料及停放车辆的档案资料；

　　2、制定本车库管理的相关规定；

　　3、制止违反本车库管理及危害车库设施、设备的行为；

　　4、根据本合同收取车位物业管理服务费；

　　5、规范车库停车，制止乱停乱放，确保消防通道畅通；

　　6、配合车位产权人之间，与第三方之间的相关关系的协调；

　　7、经授权积极配合对车库设施、设备的`专项维修；

　　二、乙方的权利和义务：

　　1、车位产权人应当如实填写自有车辆的相关信息，并填写车辆信息卡。对于租赁车位使用人，也需要如实申报车辆信息，并及时向管理处更新相关信息。任何车辆信息变动都需要及时通知管理处进行变更。

　　2、督促甲方对车辆管理服务进行全面监管，及时发现和解决车辆管理中存在的问题，并向甲方提供专业的意见和建议，以便更好地提升车辆管理水平。

　　3、所有车位业主共同拥有车库内的设施和设备，并应当珍惜、保护它们。车位业主应当遵守物业公司制定的车库管理规定，否则造成的损失由违规者承担相应责任。

　　4、依据本合同按时缴纳车位物业服务费；

　　5、配合物业公司对车库的管理工作；

　　第二条：车库物业管理服务

　　1、车库卫生整洁，引导车辆停放有序；

　　2、公用设施、设备配套运行使用正常，确保无事故隐患，日常使用中严格遵守操作规程和保养规范；

　　3、停车场相关管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有序；

　　4、我们要对消防设施进行日常管理，确保所有设施运行正常，随时可用。同时，要保证消防通道畅通无阻，以便在紧急情况下能够快速疏散人员。制定有效的消防应急方案也是必不可少的，让每个人都知道在火灾等突发事件发生时该如何行动。

　　5、车库实行24小时监控和不定时巡查值班制度；

　　6、实行一卡一车，无停车卡车辆禁止进入；

　　7、承担车库设施设备单次单项200元以内的日常维修费用；

　　第三条：车辆停放中的禁止行为

　　1、禁止占用他人车位，按规范停车，不得对他人车位使用造成阻碍，不得在禁止停车区域停放车辆；

　　2、限止超高超宽车辆进入车库；

　　3、车库内不得练车、修车、冲洗车辆。如有滴、漏现象必须及时清理；

　　4、禁止装有剧毒、易燃、易爆等危险品的车辆在车库内停放；

　　5、禁止将车位改作他用；

　　6、严禁在车库动火；

　　7、禁止在车内存放现金、贵重物品；

　　第四条：车位物业管理服务费

　　车位管理服务费：每月60元；按季度收取，缴费时间为季度开始前的第一个月10号之前，在物业管理处缴纳。

　　第五条：违约责任的处理

　　1、如果甲方未能达到管理服务质量目标，乙方有权要求甲方在规定期限内进行整改。但如果是由于乙方的原因造成甲方未能达到服务目标，则甲方可以要求乙方在规定期限内进行整改，但不得拒绝支付物业管理费用。

　　2、甲方违反本合同，擅自提高收费标准或乱收费的，乙方有权要求甲方清退所有违规收费，退还利息并支付违约金

　　3、如果乙方未能按照约定缴纳物业服务费，甲方有权要求其补交欠款并按日加收千分之三的滞纳金。

　　4、乙方在停放车辆后，须将车辆锁好并携带离车内财物，并仔细检查车辆状况。若因车辆本身原因造成的滴漏、电路等毁损，以及第三方损失，均由乙方自行承担。

　　为维护业主、公众的切身利益，在不可预见的情况下，甲方有权协助有关部门采取紧急措施，如发现燃气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件。

　　第七条：本合同同本物业在小区的物业管理期间。

　　第八条：因不可抗力致使本合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

　　第九条：本协议共备两份，各方各执一份，具有同等法律效力。自各方签署之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　代表人：

　　乙方：

　　年月日

合同结算协议书6

　　分包合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了

　　2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。

　　3、扣除项：

　　4、人民币：元

　　5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；

　　6、本协议一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：

　　项目经理：项目经理：

　　日期：日期：

合同结算协议书7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　兹因甲方需要在进行日常零星维修工作。要求乙方负责做好零星维修工作，此零星维修设备为包工包料，所有材料由乙方提供。经双方协商特订以下协议：

　　一、设备内容，设备要求：

　　1、工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度；

　　2、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施；

　　3、乙方在进行高空作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的.人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　二、设备造价：按实际结算费用为_________（小写：_________元）。

　　三、付款方式：在设备验收合格后一个月内付清。

　　四、保质期：自完工验收合格之日起满一年。（此维修设备在_________年_________月_________日已全部完工，验收合格。）。

　　五、乙方须按国家和地方有关规范、规定做好现场施工的安全防范工作，严格遵守安全操作规程，施工期间发生的各类事故由乙方自负，甲方不负任何责任。一切施工工具由乙方自理。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________（签章）。

　　乙方：_________

　　签订日期：_________

合同结算协议书8

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：___________

　　广州___________建设项目

　　工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年__月__日至月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同（以下简称原合同）专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　承包人虽未能在__年__月__日前上报，但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　承包人应按发包人的要求及时派出足够的`工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理：

　　（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理

　　对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　（1）承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的，将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　（2）双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一式份，发包人执份、承包人执份，具有同等法律效力。

　　附件：广州xx建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室

　　承包人：___________

　　（盖章）___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　住所：___________

　　电话：___________

　　传真：___________

　　签约日期：___________

　　签订地点：广东省广州市区。

合同结算协议书9

　　协议号：_________

　　供水方：_________（以下简称甲方）

　　用水方：_________（以下简称乙方）

　　总表户号：_________

　　为便于水费结算，适应银行电子资金实时清算系统运行要求，经双方协商同意，通过银行特种委托结算，特签订协议如下：

　　1、甲方应每月按实抄见水表读数（除水表发生故障或其他原因无法抄表计量的，按《_________市城市供水和节约用水管理条例》规定计算外），并正确计算水费向乙方开户银行结算。

　　2、乙方对甲方委托银行收取的.水费均应无条件全部承付。乙方如对水表计量性能有异议时，按《_________市城市供水和节约用水管理条例实施具体规定》办理；如对水表抄见有异议时，甲方应及时会同乙方复验。

　　3、因乙方银行无款、销户、帐户冻结，或户名、开户银行、帐号变更等原因，致使甲方无法通过银行及时收款时，接到甲方通知后，乙方应在当月内到甲方所在地办理有关手续。否则按《_________市城市供水和节约用水管理条例》办理。

　　4、如要变更协议，须在_________个月前通知对方。

　　5、未尽事宜由双方协商确定。

　　6、本协议一式四份，甲、乙双方和双方的开户银行各执一份。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）

　　代表（签字）：_________

　　表（签字）：_________

　　帐号：_________

　　号：_________

　　开户银行：_________

　　联系人：_________

　　电话：_________

　　_________年____月____日

合同结算协议书10

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　依据双方_____________年__________月__________日签订的'_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，

　　该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________

　　一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。

　　二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

　　三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

　　四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

　　发包人(签章)：_________________承包人(签章)：_________________

　　监理单位(签章)：_________________法定代表人：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　_____________年__________月__________日

合同结算协议书11

　　甲方：单位名称________（公章）

　　乙方：单位名称________行（公章）

　　申请借款单位：______________（以下简称甲方）由______________单位担保，并经______________批准，向______________信托投资公司（以下简称乙方）申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：

　　第一条甲方申请借款总额为人民币______________。借款用于______________，保证专款专用。

　　第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的.利息或如数扣回。

　　第三条借款期限定为______________年______________月（指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息）。借款利率，月息为______________‰；年息为______________％（如国家利率调整：1.利率不变；2.相应调整），按______________计收利息。贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

　　第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。

　　第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料，为乙方工作提供方便。

　　第六条签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按______________付违约金。

　　第七条本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________

合同结算协议书12

　　甲方：乙方：

　　一、依据精神，特制定本协议。

　　二、本协议所称资产，是指行政事业单位对其占有、使用国有资产进行产权转移及产权注销所涉及资产，包括固定资产转让、调拨、捐赠、报废，呆坏帐损失和非正常损失报损及其他涉及国有资产处置所涉及资产。本协议所称固定资产，是指根据《事业单位财务规则》列入固定资产科目且单位价值在以上(含元)固定资产。

　　三、乙方划转资产总额共计元，其中：固定资产元，股权元，债权元，其他元。具体分类及数额见本协议附件划转资产清单。

　　与乙方划转资产相关联应由乙方承担义务，不属划转移交之列，仍由乙方负责处理。

　　四、划转资产方式和内容：根据省财政厅对签署意见后下达通知书内容进行划转。

　　五、划转资产移交：应根据文件要求，及资产不同类别分别明确移交要求并制定划转资产清单作为本协议附件。

　　1.应收货款：要求移交合同、送发货凭证、债务人欠款明细及依据，催款文件，以及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料，包括债务人企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。

　　2.其它应收款：要求提供证明债权文件。如协议书、支付凭证、催款文件及证明双方往来关系函件及其它与此相关材料，包括债务人企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。

　　3.担保损失类：要求提供判决书，协议书，代为清偿依据，以及被担保企业资料、基本情况和现状、财产清算情况等材料。

　　4.股权类：要求提供投资企业章程，投资凭证及其他股东同意划转书面文件，投资企业基本情况和现状等材料。

　　5.实物类：要制订实物资产清单，说明实物规格、型号、数量、使用年限及使用情况等原始资料。

　　六、资产划转后，资产保全与清收费用由甲方承担。

　　七、资产划转甲方管理后，甲方具有对划转资产全部处置权。

　　八、甲方权利

　　1.有权制定及实施划转资产保全与清收方案;

　　2.有权与债务人达成并签署还款协议、提出及接受调解方案、执行和解方案等;

　　3.有权要求乙方提供必要配合。

　　九、甲方义务

　　1.妥善管理划转资产，尽最大可能保全与回收划转资产;

　　2.回收非现金类资产，应自取得之日起一年内予以变现。变现确有困难，应报财政部门;

　　3.经清收后仍无法回收划转资产，报财政部门备案。

　　十、乙方权利

　　1.有权向甲方了解划转资产保全与清收情况;

　　2.有权向甲方提出保全与清收建议。

　　十一、乙方义务

　　1.协助甲方办理资产过户等有关法律手续;

　　2.配合甲方做好划转资产保全与清收，包括提供资料，介绍情况，向债务人发出催款通知等，对债务人情况不得隐瞒;

　　3.根据甲方清收方案，需采取诉讼等手段进行清收，乙方应按甲方要求配合诉讼，并出具相关法律文件;

　　4.资产划转过程中及资产划转以后，乙方不能继续对资产进行任何处置。债权资产乙方不得擅自接受债务人清偿，不得作出任何减免债务人债务承诺及签署任何与此相关文件;股权资产乙方不得擅自进行转让、抵押、担保等处置;

　　5.资产划转移交协议签订后，乙方应及时与甲方共同向债务人发出债权转移通知书;通知书应包括债务人名称，欠款类型及金额，资产划转情况，以及要求债务人向甲方清偿通知等内容。债权转移通知书由乙方负责送达对方单位，并取得对方签收回执。股权类资产，乙方应及时与甲方共同向被投资企业发出股权变更通知书，通知书中应包括被投资企业名称、投资额以及资产划转情况，并确认自划转之日起，原乙方投资权益均由甲方享有。股权变更通知书由乙方负责送达对方单位，并取得对方签收回执。

　　十二、协议生效：本协议经省财政厅批复同意后生效。

　　十三、争议解决：甲乙双方因履行本协议而发生争议，应先由财政部门进行协调解决。

　　甲方(盖章)：代表人(签字)：

　　年月日乙方(盖章)：代表人(签字)：

合同结算协议书13

　　买受人（买方）：_______________，

　　身份证件号码：_______________。

　　出卖人（卖方）：_______________，

　　身份证件号码：_______________。

　　房地产经纪机构或交易保证机构名称（居间方）：________________根据福建省建设厅与中国人民银行福州中心支行联合制定发布的《福建省存量房交易结算资金管理暂行办法》的相关规定，买方将存量房成交价（大写）：______________________________元（_______________元）存入居间方在______________________________银行开设的存量房交易结算资金专用存款账户（专用账号：_______________）下的子账户，买方、卖方、居间方现将有关事项约定如下：

　　一、权属转移登记业务办理完毕后，卖方到居间方处办理资金划转手续。经买方和居间方共同签章，开户银行通过转账的方式将子账户资金划入卖方的'个人银行结算账户。

　　二、买卖双方交易未达成或在办理转移登记手续过程中终止登记的，买方到居间方处办理资金退还手续。开户银行通过转账的方式将资金划入买方的原转入账户。

　　三、其他约定：______________________________。

　　买方（签字）：_______________

　　卖方（签字）：_______________

　　居间方（签章）：_____________

　　________年________月_______日

合同结算协议书14

　　发包人：____________

　　承包人：____________

　　广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。

　　1、工程结算报告的提交及审定

　　1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员，在__年

　　月日至__月日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按号合同(以下简称原合同)专用条款第款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。

　　1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料，并在__年______月______日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

　　1.3本工程合同正常结算工作以截止在__年______月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。

　　1.4发包人在收到承包人年______月______日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在__年______月______日前审核完毕，及时报送上级部门审批。

　　1.5承包人虽未能在__年______月______日前上报，但能在__年______月______日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年______月______日。至__年______月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。

　　1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。

　　2、工程结算定审后有关款项的支付

　　(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的.(含项目保障费实际支付金额)，发包人继续支付至结算定审金额的100%。

　　3、工程结算中争议问题的处理对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：

　　(1)承包人在__年______月______日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在__年______月日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在__年______月______日前取得一致的，将与承包人在__年______月______日至__年______月日之间上报的工程结算资料为基础并在__年______月______日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

　　(2)双方未能在__年______月日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

　　4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。

　　5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

　　6、本工作协议书一____份，发包人____份、承包人____份，具有同等法律效力。

　　附件：建设项目工程结算工作架构。

　　发包人：承包人：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　委托代理人：_______ 委托代理人：____________

　　住所：__________ 住所：____________

　　电话：___________ 电话：___________

　　传真：__________ 传真：____________